Рамочный договор подряда

Рамочный договор подряда

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Рамочный договор подряда

«__» ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (устава, положения, доверенности или паспорта), с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.

1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________.

2. Стоимость Работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).

2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ________________.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: ________________.

3. Условия выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ________________ с момента получения Заявки.

Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в ________________.

3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Примерная форма рамочного договора подряда (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Рамочный договор подряда

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять по заданиям Заказчика ремонтные работы (далее по тексту — Работы), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Виды работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами посредством заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.

1.3. Перечень объектов Заказчика, на которых должны выполняться работы, определен в приложении N [ значение ] к настоящему договору.

1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

2. Обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с заданием Заказчика, определяющим объем, содержание работ и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.4. Выполнить работу надлежащим образом в установленный срок.

2.1.5. Передать результат выполненных работ Заказчику по акту приема-сдачи выполненных работ.

2.1.6. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение [ значение ] дней.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.

2.2.2. Удерживать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставлять Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

2.3.2. Принять результат выполненных работ по акту приема-сдачи выполненных работ.

2.3.3. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. По настоящему договору стоимость выполняемых работ, включающая в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяется дополнительными соглашениями Сторон по каждому этапу работ на основании соответствующей проектно-сметной документации, подготавливаемой Подрядчиком.

3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

3.3. Заказчик оплачивает результаты выполненных работ в течение [ значение ] дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [ списания денежных средств с расчетного счета Заказчика/поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ].

4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого, не позднее [ значение ] дней, Заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-сдачи выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатках в работе.

4.3. Недостатки, обнаруженные в работе при ее приемке, должны быть отражены в акте приема-сдачи выполненных работ.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан в течение [ значение ] дней со дня обнаружения известить об этом Подрядчика.

4.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего договора спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обеими Сторонами поровну.

5. Качество работы

5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать [ указать требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, а также требования технических регламентов, технических условий для данного вида работ ].

5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок [ вписать нужное ], который распространяется на все, составляющее результат работы.

5.4. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.

5.5. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.

5.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного в дополнительных соглашениях Сторон по каждому этапу работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] процентов от стоимости выполняемых работ.

6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до [ число, месяц, год ].

8.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

— нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на [ значение ] дней;

— несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

8.4. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Рамочный договор подряда

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

/P>

Рамочный договор
строительного подряда N ____

«__» ________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с одной стороны, и

________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Предмет договора

Читать еще:  Типовой договор купли-продажи материалов

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется построить по заданию Заказчика объекты по адресу: _______________ (именуемые в дальнейшем «Объект» или «Объекты»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. По каждому из Объектов Сторонами будет заключаться Дополнительное соглашение, с указанием в нем конкретных сроков по данному Объекту, перечня, порядка и условий выполнения работ, а также стоимости работ.

1.3. Сроки выполнения строительных работ по настоящему Договору устанавливаются:

1.3.1. Начало выполнения работ с момента подписания настоящего Договора Сторонами.

1.3.2. Окончание выполнения работ «__» ____________ ____ г.

Сроки начала и окончания выполнения строительных работ по каждому Объекту определяются в соответствующем Дополнительном соглашении.

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ, приобретенных материалов в порядке, предусмотренном настоящим Договором и соответствующим Дополнительным соглашением по каждому Объекту.

2.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на строительные площадки для выполнения строительных работ.

2.1.3. Принять выполненные строительные работы по каждому из Объектов по акту сдачи-приемки.

2.1.4. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения строительных работ.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором, выполнить строительные работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

2.2.2. Во время выполнения строительных работ организовать безопасные и здоровые условия труда, обеспечить выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, стандартов, правил и норм по охране труда и охране окружающей среды.

2.2.3. Обеспечить сроки выполнения строительных работ в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением по каждому Объекту.

2.2.4. Гарантировать качество выполняемых строительных работ в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Рамочный договор на строительно монтажные работы образец

Рамочный договор подряда

«__» ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (устава, положения, доверенности или паспорта) , с одной стороны, и (наименование или Ф.И.О.) , именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности или паспорта) , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять ________________ работы (далее по тексту — «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его.

1.2. Вид, объемы, сроки выполнения Работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением N 1 к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком из материалов Подрядчика/Заказчика.

1.4. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ________________.

2. Стоимость Работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ определяется Сметой, являющейся приложением к настоящему Договору (Приложение N 2).

2.2. Цена работы, подлежащей выполнению по конкретной Заявке Заказчика, определяется в ________________.

2.3. Оплата работы осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Оплата выполненного объема Работ осуществляется Заказчиком при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3 к настоящему Договору) в следующем порядке: ________________.

3. Условия выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик направляет подписанную и скрепленную печатью Заявку по форме, установленной в Приложении N 1 к Договору (далее — «Заявка»).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение ________________ с момента получения Заявки.

Сроки выполнения конкретного объема Работ согласовывается Сторонами в ________________.

3.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами.

3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью ________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в виде неустойки в размере ________________ от стоимости просроченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере ________________ от стоимости неоплаченного объема Работ за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ________________.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение ________________ уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Подрядчик выполняет Работы на условиях настоящего Договора по Заявкам Заказчика с момента подписания Договора и до ________________.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда ________________ с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

8.2.1. Заявка на выполнение Работ (Приложение N 1).

8.2.2. Смета на Работы (Приложение N 2).

8.2.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3).

8.2.4. Задание Заказчика (приложение N 4).

8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Рамочный договор N ______
строительного подряда

г. _____________ «__»___________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, доверенности)
______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
(наименование)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется построить по заданию Заказчика объекты по адресу: ____________________________ (именуемые в дальнейшем «Объект» или «Объекты»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.2. По каждому из Объектов Сторонами будет заключаться Дополнительное соглашение, с указанием в нем конкретных сроков по данному Объекту, перечня, порядка и условий выполнения работ, а также стоимости работ.
1.3. Сроки выполнения строительных работ по настоящему Договору устанавливаются:
1.3.1. Начало выполнения работ с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
1.3.2. Окончание выполнения работ «__»___________ ____ г.
Сроки начала и окончания выполнения строительных работ по каждому Объекту определяются в соответствующем Дополнительном соглашении (Приложение N ___).

2. Обязательства Сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ, приобретенных материалов в порядке, предусмотренном настоящим Договором и соответствующим Дополнительным соглашением по каждому Объекту.
2.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на строительные площадки для выполнения строительных работ.
2.1.3. Принять выполненные строительные работы по каждому из Объектов по акту сдачи-приемки (Приложение N ___).
2.1.4. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения строительных работ.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором, выполнить строительные работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
2.2.2. Во время выполнения строительных работ организовать безопасные и здоровые условия труда, обеспечить выполнение требований действующего законодательства Российской Федерации, стандартов, правил и норм по охране труда и охране окружающей среды.
2.2.3. Обеспечить сроки выполнения строительных работ в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением по каждому Объекту.
2.2.4. Гарантировать качество выполняемых строительных работ в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Стоимость строительных работ по каждому Объекту определяется в соответствии со сметой (Приложение N ___). Формирование сметной стоимости работ по каждому Объекту осуществляется базисно-индексным методом на основе схем, рабочих чертежей и в соответствии с ведомостью расчета договорных цен на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ.
3.2. Если иное не предусмотрено в согласованном Сторонами Дополнительном соглашении по каждому Объекту, оплата выполняемых строительных работ, включая материалы, осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере ____% от цены Дополнительного соглашения в течение _____ (__________) банковских дней после подписания Дополнительного соглашения и предоставления Подрядчиком оригинала счета. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на уплаченный ему аванс не позднее _____ (__________) календарных дней с даты получения аванса. Счет-фактура должен содержать реквизиты настоящего Договора и наименование работ, за которые осуществлена предоплата.
3.2.2. Окончательная оплата в размере ____% от цены Дополнительного соглашения производится после выполнения всех строительных работ, предусмотренных Дополнительным соглашением на основании следующих документов:
3.2.2.1. Всех подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов работ представителем Заказчика (техническим надзором), находящимся на строительной площадке.
3.2.2.2. Всех подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат.
3.3. В течение _____ (__________) календарных дней после подписания Сторонами в полном объеме документов, перечисленных в п. 3.2.2 настоящего Договора, Заказчик осуществляет оплату оставшейся стоимости принятых строительных работ на основании оригиналов счета и счета-фактуры Подрядчика.
3.4. В случае если акт сдачи-приемки Объекта подписан с замечаниями, Заказчик имеет право не оплачивать окончательный платеж и оплатить его после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная Сторонами ведомость устранения замечаний.

4. Порядок подписания Дополнительных соглашений

4.1. Заказчик направляет Подрядчику запрос на предоставление проекта Дополнительного соглашения.
4.2. В срок, указанный в запросе Заказчика, Подрядчик составляет проект Дополнительного соглашения, в котором указывается конкретный Объект строительства, стоимость строительных работ, порядок и условия выполнения работ, и направляет его Заказчику на подписание.
4.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если иное не оговорено в самом Дополнительном соглашении.
4.4. Подписанные Сторонами Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительных работ Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы строительных работ по конкретному Объекту за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости строительных работ по конкретному Объекту Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

Читать еще:  Договор поставки с предоплатой за поставляемый товар - образец 2019 года

Рамочный договор подряда

Так, в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ, появилась новая статья – ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2.

Заявка становится неотъемлемой частью Договора (Приложением №1) с момента получения подтверждения Заказчиком. 3.4. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента направления подтверждения или в иной установленный в Заявке срок. 3.5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

Рамочный договор — образец

Рамочное соглашение в некоторых случаях выступает как предварительный договор согласно статьи 429 ГК РФ. Рамочное соглашение может также предусматривать, например, цены на единицу продукции, но не содержать соглашения об объемах поставляемых товаров, работ, услуг. К примеру, соглашение об организации регулярных перевозок грузов, услуг связи, юридических услугах и т. д., конкретные объёмы которых заранее неизвестны.

Сторона обязуется в кратчайшие сроки уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, и в течение трех дней с момента прекращения их действия уведомить о возобновлении исполнения договорных обязательств. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Любое изменение или дополнение к настоящему Договору действительно в том случае, если оно совершено в письменной форме и подписано Сторонами. 6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 25/12/2008г. 6.3. Если ни одна из Сторон не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о желании его расторгнуть, срок действия Договора продлевается на следующий календарный год. 6.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 7.
Как и в первом случае, цена закрепляется в договоре в момент заключения, но уже не в виде фиксированной суммы, а в виде определенных условий договора, позволяющих ее определить путем отсылки к текущим котировкам, курсам, формулам и т.п.; в) открытая, которая в момент заключения договора неизвестна, а в будущем может быть определена либо на основании дополнительного соглашения сторон договора (например, предварительный договор), либо путем отсылки к мнению третьей стороны (например, оценщика), либо на основании рыночной ситуации (ссылка на текущие цены, прейскуранты, биржевые котировки и т.п.).

Рамочный договор (или по-другому он называется договор с открытыми условиями) — это договор, который определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон. Обязательственные взаимоотношения конкретизируются и утоняются сторонами, которые подписали такой договор, либо путем заключения отдельных договоров, либо подачей заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
Каждый бланк мы снабжаем примерами по его заполнению и правилами оформления. Информация на сайте постоянно пополняется и если вы не нашли нужный бланк, он обязательно появится в будущем.

В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т. п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

Рамочный договор подряда (примерная форма)

В п.1 ст. 432 ГК Российской Федерации указано, что условия контракта рамочного характера не являются окончательными и требуют документального уточнения. Поэтому сторонам целесообразно разработать дополнительное соглашение к рамочному договору – фиксированный прайс-лист, конкретизировать ассортимент продукции, сроки поставок, особенности проверки контролирующими органами или на этапе приемки, перечень сертификатов и условия составления претензий.

Приложение — Спецификация Единичных расценок на виды Работ и Оборудования на Объектах Заказчика. 3. Приложение – Форма «Акта приемки выполненных Работ». 4. Приложение – Форма «График производства работ» 5.

Компания, которая занимается строительством ЛЭП, напрямую под действие 223-ФЗ не попадает. Но она может быть субъектом 223-ФЗ, если она является «дочкой» или «внучкой» субъекта естественной монополии, организации, занимающейся видами деятельности, относящимися к деятельности естественных монополий или организации, занимающейся регулируемыми видами деятельности (т.е. «дочка» или «внучка» СЭМ, ДЕМ, РВД). Запись вебинара «Закупки по 223-ФЗ »: про способы закупок, в том числе в электронной форме, аккредитацию и пр.
Сущность рамочного договора ГК РФ презентует в ст. 429. Ее положения гласят, что сделку определяют конкретизированные условия, подача заявок, в которых очерчены перспективы партнерства. Регуляция сотрудничества сторон осуществляется на общих условиях, если изначально не были составлены другие документы.

Заявка к рамочному договору по смр

К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ).
Статья 429.1 Гражданского кодекса РФ разрешает заключать (, устанавливающий общие условия отношения сторон, которые затем конкретизируются в иных документах). Эта форма отношений удобна для длительных договоров поставки партиями. В качестве документа, конкретизирующего условия, нами предлагается спецификация к поставки .
Поскольку же, как было сказано, рамочное соглашение может не содержать некоторых существенных условий, то во многих случаях оно может быть признано незаключённым, например, при отношениях по поставке, подрядных отношениях и других. Тем не менее рамочный договор может предусматривать ответственность сторон в случае отказа от выполнения договоренности.
Рамочный договор — документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество, так же используют термин рамочное соглашение. Впоследствии эти договоренности должны воплотиться в конкретном договоре или контракте. Условия рамочного соглашения не являются окончательными и детализированными.

Любой гражданско-правовой опосредует отношения между участниками гражданского оборота, являясь формой установления хозяйственных связей между ними, определяет их взаимные права, обязанности и ответственность, служит гарантией исполнения контрагентами своих обязательств.
В силу сложившихся обычаев делового оборота рамочный договор определялся как договор, в котором оговариваются общие контуры соглашения, предварительные условия, подлежащие в будущем уточнению при подготовке основного договора. Рамочный договор заключался в целях фиксации намерений сторон продолжить сотрудничество в условиях, когда до начала выполнения условий договора нет возможности определить объем и стоимость работ (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2013 года N 05АП-9464/2013).

Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика. 3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами. 3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью _________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Обязательным при осуществлении строительства является соблюдение СНиПов (строительных норм и правил). СНиПы, а также стандарты и технические условия на стройматериалы, детали, конструкции являются нормативно-техническими документами, т.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Генеральный подрядчик АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18, в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России Электронная почта: *****@***ru () » Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН КПП ОГРН р/сч. к/с Электронная почта: Контактные телефоны: Заместитель Председателя Правления Генеральный Директор // / / Приложение к Рамочному договору подряда № от « » 2016года г. Москва Дата: » » 2016 г. Форма ЗАКАЗ-НАРЯД № к Рамочному договору подряда № от «» 2016 г.

Согласуйте с контрагентом общие условия будущих сделок и последующие обязательства по сотрудничеству в рамочном Не указывайте в рамочном соглашении точное наименование товаров, конкретный список работ или услуг Если хотите быть уверенным, что основной будет заключен в будущем, подпишите с партнером не рамочный, а предварительный договор Рамочный рационально заключать в случаях, когда вам нужно оформить с контрагентом длительные договорные отношения.
Рамочный договор — соглашение, в котором определяется некоторая часть условий поставок или выполнения работ, устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные условия, к которым относятся конкретные объемы закупок, цены, сроки и т. д. Рамочный договор не должен нарушать законодательство, а лицо, его заключающее, должно иметь соответствующее полномочия на заключение подобных договоров.

Рамочное соглашение – это договоренность сторон о сотрудничестве в общих чертах, без детализации условий исполнения. Вопросы, предусмотренные в рамочном соглашении на оказание услуг, в будущем учитываются при составлении. Соглашение может содержать договоренности об оказании услуг без уточнения их объема, цены и сроков.
Следует отметить, что гражданское законодательство не предусматривает такого понятия, как «рамочное соглашение». К тому же, в юриспруденции далеко не все учёные признают право на существование подобной категории. Рамочное соглашение по своей правовой природе является договором. По этой причине, в отношении него действуют все условия гражданского законодательства, связанные с действительностью договора, его формой, моментом заключения. В частности, договор считается заключённым, если стороны достигли согласия в отношении всех существенных условий договора, к которым относятся условия о предмете договора, условия, являющиеся существенными в силу закона, условия, по поводу которых согласование необходимо по желанию любой из сторон.
Рамочное соглашение заключается при невозможности выявления объемов и сроков работ. К примеру, рамочный договор подряда подписывается с любым контрагентом. Несмотря на отсутствие индивидуальности и рисков невыполнения, контракты оптимизируют хозяйственную деятельность и рынок услуг.
Рамочный договор — это такой договор, который был заключен либо на продолжительный период времени, либо на неопределенный набор услуг (поставок, да чего угодно).

Рамочный договор строительного подряда

Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах).

В юридической и бухгалтерской практике рамочное соглашение – это двусторонняя сделка с указанием равных обязанностей и прав сторон. Контракт является консенсуальным, поскольку участники должны прийти к определенному результату. Он – безвозмездный, поскольку не предусматривает оплаты или принятие сторонами обязательств на подписание реального контракта. Документ актуален для участников сделки, рассчитывающих на длительное взаимодействие, целью которого является совершенствование взаимовыгодных партнерских отношений.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять электромонтажные и ремонтно-строительные работы (далее по тексту — Работа), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить. 1.2. Вид Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением №1 к данному Договору. 1.3. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Р.Ф., 188306, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная д.1 2.
Организационный (рамочный) договор уже имел широкое применение на практике до того, как в Гражданский кодекс РФ была введена специальная статья о нем. В частности, Президиум ВАС РФ в п. 9 Информационного письма от 25 февраля 2014 года N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» указывал на возможность заключения организационного (рамочного) соглашения. Так, ВАС РФ пришел к выводу, что условия организационного (рамочного) соглашения являются частью заключенного договора, если иное не указано сторонами и такой договор в целом соответствует их намерению, выраженному в организационном соглашении.

Читать еще:  Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF, КУБ

Рамочный договор подряда

Так, в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ, появилась новая статья – ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 4.2.

Заявка становится неотъемлемой частью Договора (Приложением №1) с момента получения подтверждения Заказчиком. 3.4. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента направления подтверждения или в иной установленный в Заявке срок. 3.5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации.

Рамочный договор — образец

Рамочное соглашение в некоторых случаях выступает как предварительный договор согласно статьи 429 ГК РФ. Рамочное соглашение может также предусматривать, например, цены на единицу продукции, но не содержать соглашения об объемах поставляемых товаров, работ, услуг. К примеру, соглашение об организации регулярных перевозок грузов, услуг связи, юридических услугах и т. д., конкретные объёмы которых заранее неизвестны.

Сторона обязуется в кратчайшие сроки уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств, и в течение трех дней с момента прекращения их действия уведомить о возобновлении исполнения договорных обязательств. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Любое изменение или дополнение к настоящему Договору действительно в том случае, если оно совершено в письменной форме и подписано Сторонами. 6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 25/12/2008г. 6.3. Если ни одна из Сторон не позднее 15 дней до окончания срока действия Договора письменно не заявит о желании его расторгнуть, срок действия Договора продлевается на следующий календарный год. 6.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 7.
Как и в первом случае, цена закрепляется в договоре в момент заключения, но уже не в виде фиксированной суммы, а в виде определенных условий договора, позволяющих ее определить путем отсылки к текущим котировкам, курсам, формулам и т.п.; в) открытая, которая в момент заключения договора неизвестна, а в будущем может быть определена либо на основании дополнительного соглашения сторон договора (например, предварительный договор), либо путем отсылки к мнению третьей стороны (например, оценщика), либо на основании рыночной ситуации (ссылка на текущие цены, прейскуранты, биржевые котировки и т.п.).

Рамочный договор (или по-другому он называется договор с открытыми условиями) — это договор, который определяет общие условия обязательственных взаимоотношений сторон. Обязательственные взаимоотношения конкретизируются и утоняются сторонами, которые подписали такой договор, либо путем заключения отдельных договоров, либо подачей заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
Каждый бланк мы снабжаем примерами по его заполнению и правилами оформления. Информация на сайте постоянно пополняется и если вы не нашли нужный бланк, он обязательно появится в будущем.

В случае, если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т. п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

Рамочный договор подряда (примерная форма)

В п.1 ст. 432 ГК Российской Федерации указано, что условия контракта рамочного характера не являются окончательными и требуют документального уточнения. Поэтому сторонам целесообразно разработать дополнительное соглашение к рамочному договору – фиксированный прайс-лист, конкретизировать ассортимент продукции, сроки поставок, особенности проверки контролирующими органами или на этапе приемки, перечень сертификатов и условия составления претензий.

Приложение — Спецификация Единичных расценок на виды Работ и Оборудования на Объектах Заказчика. 3. Приложение – Форма «Акта приемки выполненных Работ». 4. Приложение – Форма «График производства работ» 5.

Компания, которая занимается строительством ЛЭП, напрямую под действие 223-ФЗ не попадает. Но она может быть субъектом 223-ФЗ, если она является «дочкой» или «внучкой» субъекта естественной монополии, организации, занимающейся видами деятельности, относящимися к деятельности естественных монополий или организации, занимающейся регулируемыми видами деятельности (т.е. «дочка» или «внучка» СЭМ, ДЕМ, РВД). Запись вебинара «Закупки по 223-ФЗ »: про способы закупок, в том числе в электронной форме, аккредитацию и пр.
Сущность рамочного договора ГК РФ презентует в ст. 429. Ее положения гласят, что сделку определяют конкретизированные условия, подача заявок, в которых очерчены перспективы партнерства. Регуляция сотрудничества сторон осуществляется на общих условиях, если изначально не были составлены другие документы.

Заявка к рамочному договору по смр

К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ).
Статья 429.1 Гражданского кодекса РФ разрешает заключать (, устанавливающий общие условия отношения сторон, которые затем конкретизируются в иных документах). Эта форма отношений удобна для длительных договоров поставки партиями. В качестве документа, конкретизирующего условия, нами предлагается спецификация к поставки .
Поскольку же, как было сказано, рамочное соглашение может не содержать некоторых существенных условий, то во многих случаях оно может быть признано незаключённым, например, при отношениях по поставке, подрядных отношениях и других. Тем не менее рамочный договор может предусматривать ответственность сторон в случае отказа от выполнения договоренности.
Рамочный договор — документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество, так же используют термин рамочное соглашение. Впоследствии эти договоренности должны воплотиться в конкретном договоре или контракте. Условия рамочного соглашения не являются окончательными и детализированными.

Любой гражданско-правовой опосредует отношения между участниками гражданского оборота, являясь формой установления хозяйственных связей между ними, определяет их взаимные права, обязанности и ответственность, служит гарантией исполнения контрагентами своих обязательств.
В силу сложившихся обычаев делового оборота рамочный договор определялся как договор, в котором оговариваются общие контуры соглашения, предварительные условия, подлежащие в будущем уточнению при подготовке основного договора. Рамочный договор заключался в целях фиксации намерений сторон продолжить сотрудничество в условиях, когда до начала выполнения условий договора нет возможности определить объем и стоимость работ (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2013 года N 05АП-9464/2013).

Подрядчик обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с нормами, правилами и техническими требованиями, действующими на территории Российской Федерации. В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика.

В ходе выполнения Работ соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда. 3.4. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется уполномоченными лицами Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания Работ в присутствии Подрядчика. 3.5. По результатам приемки составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами. 3.6. На Работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается гарантийный срок продолжительностью _________________ с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Обязательным при осуществлении строительства является соблюдение СНиПов (строительных норм и правил). СНиПы, а также стандарты и технические условия на стройматериалы, детали, конструкции являются нормативно-техническими документами, т.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик Генеральный подрядчик АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18, в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России Электронная почта: *****@***ru () » Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН КПП ОГРН р/сч. к/с Электронная почта: Контактные телефоны: Заместитель Председателя Правления Генеральный Директор // / / Приложение к Рамочному договору подряда № от « » 2016года г. Москва Дата: » » 2016 г. Форма ЗАКАЗ-НАРЯД № к Рамочному договору подряда № от «» 2016 г.

Согласуйте с контрагентом общие условия будущих сделок и последующие обязательства по сотрудничеству в рамочном Не указывайте в рамочном соглашении точное наименование товаров, конкретный список работ или услуг Если хотите быть уверенным, что основной будет заключен в будущем, подпишите с партнером не рамочный, а предварительный договор Рамочный рационально заключать в случаях, когда вам нужно оформить с контрагентом длительные договорные отношения.
Рамочный договор — соглашение, в котором определяется некоторая часть условий поставок или выполнения работ, устанавливаются принципы сотрудничества, но могут быть не определены отдельные существенные условия, к которым относятся конкретные объемы закупок, цены, сроки и т. д. Рамочный договор не должен нарушать законодательство, а лицо, его заключающее, должно иметь соответствующее полномочия на заключение подобных договоров.

Рамочное соглашение – это договоренность сторон о сотрудничестве в общих чертах, без детализации условий исполнения. Вопросы, предусмотренные в рамочном соглашении на оказание услуг, в будущем учитываются при составлении. Соглашение может содержать договоренности об оказании услуг без уточнения их объема, цены и сроков.
Следует отметить, что гражданское законодательство не предусматривает такого понятия, как «рамочное соглашение». К тому же, в юриспруденции далеко не все учёные признают право на существование подобной категории. Рамочное соглашение по своей правовой природе является договором. По этой причине, в отношении него действуют все условия гражданского законодательства, связанные с действительностью договора, его формой, моментом заключения. В частности, договор считается заключённым, если стороны достигли согласия в отношении всех существенных условий договора, к которым относятся условия о предмете договора, условия, являющиеся существенными в силу закона, условия, по поводу которых согласование необходимо по желанию любой из сторон.
Рамочное соглашение заключается при невозможности выявления объемов и сроков работ. К примеру, рамочный договор подряда подписывается с любым контрагентом. Несмотря на отсутствие индивидуальности и рисков невыполнения, контракты оптимизируют хозяйственную деятельность и рынок услуг.
Рамочный договор — это такой договор, который был заключен либо на продолжительный период времени, либо на неопределенный набор услуг (поставок, да чего угодно).

Рамочный договор строительного подряда

Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах).

В юридической и бухгалтерской практике рамочное соглашение – это двусторонняя сделка с указанием равных обязанностей и прав сторон. Контракт является консенсуальным, поскольку участники должны прийти к определенному результату. Он – безвозмездный, поскольку не предусматривает оплаты или принятие сторонами обязательств на подписание реального контракта. Документ актуален для участников сделки, рассчитывающих на длительное взаимодействие, целью которого является совершенствование взаимовыгодных партнерских отношений.

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять электромонтажные и ремонтно-строительные работы (далее по тексту — Работа), а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить. 1.2. Вид Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются Сторонами в Заявках, являющихся Приложением №1 к данному Договору. 1.3. Подрядчик выполняет Работы на объекте Заказчика, расположенном по адресу: Р.Ф., 188306, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Соборная д.1 2.
Организационный (рамочный) договор уже имел широкое применение на практике до того, как в Гражданский кодекс РФ была введена специальная статья о нем. В частности, Президиум ВАС РФ в п. 9 Информационного письма от 25 февраля 2014 года N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» указывал на возможность заключения организационного (рамочного) соглашения. Так, ВАС РФ пришел к выводу, что условия организационного (рамочного) соглашения являются частью заключенного договора, если иное не указано сторонами и такой договор в целом соответствует их намерению, выраженному в организационном соглашении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector